Art.1 Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contracten die worden afgesloten, behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding en met  uitsluiting van de voorwaarden van de co-contractant, hierna genoemde klant. De algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de contracten en er kan  alleen schriftelijk van worden afgeweken. 

Art.2 Elke bestelling betekent aanvaarding door de klant van onze voorwaarden. 

Art.3 Onze offertes zijn slechts bindend wanneer zij door de zaakvoerder of zijn aangestelde werden ondertekend en blijven 1 maand geldig. Indien het  btw-tarief gewijzigd wordt voor de facturatie van het saldo van de prijs wordt de prijs van de nog te factureren werken overeenkomstig aangepast, zelfs  wanneer een prijs inclusief btw werd overeengekomen. In afwijking van art. 1793 bw kunnen meerwerken met alle middelen van recht worden bewezen. 

Art.4 Bij de bestelling dient de levering te kunnen gebeuren binnen een termijn van 12 maanden, bij niet nakomen van deze termijn wordt het reeds geleverde  materiaal en werken gefactureerd. 

Art.5 De leveringstermijnen zullen, voor zover dit mogelijk is geëerbiedigd worden. Iedere vertraging in de leveringstermijn, in de gevallen waarin deze op  schuld treft zoals in geval van overmacht/onvoorziene omstandigheden, zal echter de verkoper installateur niet aansprakelijk kunnen maken, noch aanleiding  geeft tot schadevergoeding hoe dan ook. De verkoper verzaakt uitdrukkelijk aan de bepalingen van artikel 1610 en 1611 van het burgerlijk wetboek. 

Art.6 Bij annulatie van de bestelling of verbreking van het contract is de klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 30 procent van de waarde  van de bestelling of contract. De bestelling van toestellen bij onze firma charmax bvba of bij een toeleveringsfirma kunnen niet geannuleerd worden als deze  geen stock artikelen zijn. 

Art.7 De uitvoeringstermijn wordt geschorst door onvoorziene omstandigheden buiten de wil van de aannemer om zonder dat een vergoeding verschuldigd is,  wanneer de klant hiervan binnen de 14 dagen na het voorval wordt verwittigd en ten laatste op de voorziene uitvoeringsdatum. Wanneer de uitvoeringstermijn  wordt opgeschorst of onderbroken door de klant of zijn aangestelde of door derden die in opdracht van de klant werken, is de klant een vergoeding  verschuldigd. De aannemer bepaalt zelf wanneer hij de werken opnieuw kan aanvatten, zonder dat hiervoor enige vergoeding wegens vertraging verschuldigd  is. 

Art.8 De prestaties worden gefactureerd zoals afgesproken in de overeenkomst. Wanneer hierover niets bijzonder werd bepaald, worden deze gefactureerd  naargelang de vooruitgang der werken tenzij anders vermeld, zijn onze facturen betaalbaar binnen de 5 dagen na factuurdatum op de zetel van de aannemer.  Betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling intresten op gelijk aan de gerechtelijke intrestvoet vermeerderd met drie  procent alsmede een forfaitaire vergoeding van 10 procent op het factuurbedrag (met minimum van 49,57 euro.) als schade vergoeding. Al onze facturen worden  geacht aanvaard te zijn wanneer zij niet binnen de 8 dagen na ontvangst bij aangetekend schrijven worden betwist. 

Art.9 wanneer een factuur niet tijdig betaald wordt, behoudt de aannemer zich het recht voor de uitvoering van het nog uit te voeren werk te onderbreken  en leveringen stop te zetten tot de factuur werd betaald, zonder dat hiervoor enige vergoeding kan verschuldigd zijn door de aannemer. De aannemer bepaalt  zelf wanneer hij de werken opnieuw kan aanvatten, zonder dat hiervoor enige vergoeding wegens vertraging verschuldigd is. Wanneer de aannemer door deze  schorsing schade lijdt (zowel rechtstreeks als onrechtstreeks), zal de klant deze dienen te vergoeden. 

Art.10 Bij niet-betaling behouden wij ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te  beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte. 

Art.11 Zolang de geleverde en geplaatste toestellen niet volledig werden betaald blijven zij onze eigendom. 

Art.12 Waarborg en aansprakelijkheid: 

> Klachten, de zichtbare gebreken of de gebreken in de conformiteit welke van bij de plaatsing bestonden moeten binnen de 8 dagen aangetekend worden gemeld  aan de aannemer, zo niet worden zij geacht aanvaard te zijn. Wanneer er contractueel een voorlopige oplevering werd voorzien, zijn de zichtbare gebreken of  de gebreken in de conformiteit gedekt door de 

Voorlopige oplevering. 

> Worden niet beschouwd als gebrek in de conformiteit, als een zichtbaar of verborgen gebrek: lichte verschillen in kleur of lichte verschillen in de  afmetingen van het goed of het werk, voor zover deze vanuit technisch oogpunt niet te voorkomen zijn of algemeen aanvaard zijn of eigen zijn aan de gebruikte  materialen. 

> Voor de gebreken die de stevigheid van het gebouw aantasten wordt een waarborg krachtens artikelen 1792 en 2270 van het burgerlijk wetboek verleend  gedurende een termijn van 10 jaar die ingaat bij de voorlopige oplevering. 

> Voor de overige verborgen gebreken waarborgt de aannemer de verborgen gebreken die zich manifesteren gedurende 1 jaar dewelke een aanvang neemt vanaf  de voorlopige oplevering, of de datum waarop de onvolkomenheden werden hersteld en opgeleverd. Het verborgen gebrek wordt verondersteld aanwezig te zijn  op het ogenblik van de oplevering. 

> De waarborg op de door de verkoper geleverde goederen beperkt zich tot de waarborg die aan hem wordt toegekend door de fabrikant van de goederen.  Ingeval van aanvaarde klacht beperkt deze waarborg zich in elk geval tot eenvoudige omwisseling van de stukken die de fabricatiefouten vertonen, geen enkele  terugbetaling, vergoeding of schadeloosstelling, ook niet voor de kosten der vervanging, zullen kunnen in rekening gebracht worden. 

Art.13 In geval van betwisting zijn uitsluitend het vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van het arrondissement van onze bedrijfszetel bevoegd. Charmax bv / be 0764.467.688